标准工程施工合同第1篇发包人(以下简称甲方):____________承包人(以下简称乙方):____________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为下面是小编为大家整理的标准工程施工合同汇编1,供大家参考。
标准工程施工合同 第1篇
发包人(以下简称甲方):____________
承包人(以下简称乙方):____________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:______________________________
二、工程地点:______________________________
三、工程内容:______________________________
四、承包形式:______________________________
五、工程立项批准文号:______________________
六、工程承包范围:__________________________
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数_______天;
开工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:
1、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;
停水停电_______天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式
双方同意按下述第_______方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币(大写:__________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内,甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、余款_______元作为质量保证金,待保修期满后_______个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_______%,留_______%做质保金,待保修期满后_______个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;
复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
一、质量标准:工程质量符合___________________标准。
二、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
三、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第八条质量保修
一、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
乙方保修联系电话:_____________;
乙方保修联系人:_____________。
第九条违约责任
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);
无故延期_______日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币________元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
四、保密事项:
除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第十条争议解决
本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条 签订地点
本合同在市 区 签订。
第十二条 补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的.组成部分。
第十三条 合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
第十四条 合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
签约日期:________年___月___日
标准工程施工合同 第2篇
甲方(总包方):
乙方(分包方):
根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规定甲方将 大方里景观墙人工、机械及措施 工程发包给乙方,为明确双方权利义务,本着自愿、诚信的原则,经双方协商,达成如下协议,双方共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:
大方里景观墙工程
工程地点:
哈尔滨市道外区
建设规模:
约631M
二、承包方式:
综合单价包工不包料;
三、承包范围:
①完成景观墙所需全部木工、瓦工、力工、钢筋工、架子工、油漆工。(包含脚手架子、搭设及拆除、混凝土模板制作拆除)工作。
②本工程所用设备、机械、工具、材料进场卸车,场内材料二次倒运。(包含发电机、搅拌机、等)
③本工程所用水电费用。
综合单价还应包括以下工作内容或费用:
1、首层地面,钢筋砼的施工;外墙雨篷拆除、室外散水坡台阶踏步、女儿墙苯板,女儿墙钢筋制作绑扎、模板安装拆除及沿线的安装、屋面找平层抹灰,保温苯板的铺设、人工配合回填土、土方夯实、装修架子搭设、外架子拆除、落水管安装;女儿墙砌筑、外墙瓷砖粘贴、抹灰、内网、室内地面、浇筑砼、找平。
2、工程所用设备、机械、工器、进场卸车,场内材料二次倒运。
3、现场安全生产、文明施工、围挡墙、临建设施、所需人工费用支出;
4、主体装修、各工种、厨师及所需机械操作人员(塔吊司机除外)等人人工所需费用支出。
四、承包价格:
本工程采用每延长米综合单价形式承包,所报单价一次包死
1、综合总价:
650元/M 。
2、乙方材料损耗,在规定范围内;故意损耗材料费用由乙方承担。
五、结算付款方式:
1、本工程完成总进度50%,且完成本合同总价50%工程量后,甲方按完成形象的产值的80%付款。
2、本工程乙方承包范围内全部工程完成后,甲方按完成总产值的95%付款,剩余3%留作保修金,待装饰工程两年保修期满后一次付清。
4、本合同约定的施工内容,如实际甲方有不需要乙方进行施工的项目,甲方应及时通知乙方,工程结算时扣除该项目费用。
5、工程款支付,以现金或支票形式甲方向乙方支付,由乙方提供工人工资表及提供劳务分包人工发票,否则甲方有权拒绝付款。
六、合同工期:
本工程自20x年 9 月 13 日开工,20x年 月 日结束。
七、质量要求:
1、质量标准:竣工验收合格。
2、工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工等级验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,必须达到质量评定等级。如因施工质量原因由质监部门或建设单位与监理单位下达的罚款由乙方承担。
3、施工中如发生质量缺陷乙方应及时消除,所发生的工期与材料损失由乙方承担;因乙方原因造成的工程缺陷未能及时消除,甲方有权自行或委托第三方消除工程缺陷,由此发生的费用由乙方承担,乙方应承担相应违约责任。
八、甲方责任和权利
1、委派 同志为该工程现场施工管理人,统一协调指导施工。
2、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制月施工计划、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备燃料、周转材料、安全设施保证施工需要。塔吊司机应早4点晚6点工作。
7、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;
8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
九、乙方责任和权利
1、委派 同志为现场施工负责人,参加工程生产协调会,具体负责本项目工程的施工管理。
2、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方(工程承包人)负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,不得录用有精神疾病、传染病人员或年龄大于50周岁的人员及童工等不适于本工作相符合人群工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、财产损失、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
6、乙方必须服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。
7、乙方严禁将工程再转包。如乙方将工程进行转包,甲方有权单方终止本合同,由此造成的一切后果和损失由乙方自行负责,并向甲方支付本合同价款30%的违约金。
8、乙方承担政府部门规定应由乙方承担的相关费用,乙方负责提供相应的资质、执照、安全生产许可证复印件(原件备查)。
9、甲方向乙方付款时,乙方要向甲方上报工人工资表。
10、除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、在乙方施工工程中,因乙方原因造成自身或他人人身财产损失的,乙方应承担赔偿责任。
12、乙方当具有从事本合同约定工程项目的资质条件,若乙方不具备相应资质与条件乙方应向甲方支付本合同约定价款30%的违约金,并承担一切法律后果。
十、工程材料、周转材料、工器具、机械设备
1、本工程所需的材料、半成品及成品全部由甲方供应到现场,乙方应协助甲方管理保管好现场的各种材料,对浪费现象甲方有权要求乙方进行赔偿;
2、乙方安排专人负责从甲方领取工器具、周转材料,领用后要妥善保管、合理使用。用完后要原数原样及时返还,如有丢失损坏按甲方购买价格进行赔偿,正常损耗除外。
3、根据工程需要甲方负责提供大、中、小型机械设备,并保证机械设备及零部件和燃油、液压油、黄油等。并保证机械设备质量,保证完好率100%,乙方负责使用与维修,因乙方使用不当造成机械设备损坏,维修及购买配件所发生的款项从工程结算款中扣除。工程竣工时,甲方验收机械设备完好率100%,机械若不能正常使用,甲方按造成的损失程度从给付乙方的工程款中扣除。
4、若因乙方保管、使用不善发生丢失、损坏,乙方除应予赔偿外,还应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
十一、安全生产、文明施工、劳动保护
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或违反安全操作规程造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方负完全的法律责任,并承担由此造成的一切经济损失。
2、乙方有权对施工现场作业条件、施工程序中存在的安全隐患提出批评建议,有权拒绝违章指挥和冒险作业;甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
3、一旦发生伤亡等安全事故,乙方须立即通知甲方,并采取必要的处理措施,发生的费用及责任由责任方自行承担;无法澄清事故责任的,应按相关规定处理。可委托该项目的政府监管部门或监察部门调查事故责任,得出最终结论双方均予以认可。
4、甲方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
5、文明施工:乙方按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,设专人管理生活区、工作区的卫生,做好自身责任区的治安保卫工作;乙方必须服从管理,保持现场清洁卫生,原材料堆放整齐。所用机械及时清理保养,对每次检查未符合要求的,乙方将给予甲方每次50-500元的违约金。
6、乙方在工程完工时,负责将建筑场地因施工造成的各种障碍物清除,做到工完场清。
7、未经许可工地严禁住有女工和职工家属,违反此约定乙方应支付500/次元违约金。
8、任何人不得在工地聚众闹事、打架斗殴,违反者一律清退,造成后果重大影响的移送司法机关依法追究责任,甲方有权终止本劳务承包合同的履行。
9、乙方现场要求统一着装(工作服),配戴统一安全帽(由甲方统一指导采购,费用由乙方承担,工程结束后不退回)。
十二、违约责任
1、由于甲方原因造成的工期延误,工期可顺延,甲方应支付乙方延长工时的损失费用。若乙方原因导致不能按规定工期完成,每拖延一天违约金为20x元。
2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准或因乙方原因造成的工程缺陷未及时消除时,乙方应向甲方支付违约金为合同额的 1 %,并于甲方指定期限内达到合同约定工程质量要求或相关标准。
3、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,所造成的损失由责任方负责外(此损失乙方应予先行赔付),应向甲方支付违约金为合同额的 1 %。乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
4、在施工过程中乙方不听从现场指挥,工期、质量缺陷经整改后仍达不到要求,甲方可责令乙方退出施工现场更换施工队伍。乙方须无条件撤出现场,对已完工程甲方将按完成量的90%给予结算.
5、甲方如发现乙方在施工过程中有材料浪费现象,将按所浪费材料金额的双倍给予赔偿,乙方还应承担违约金500元/人次。
6、 乙方违约后,另乙方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十三、特殊约定
1、因乙方拖欠工程人工费引起的债务纠纷,并致使甲方已经或者可能向第三方支付上列款项时,甲方有权用建设单位给付的工程款或顶替工程款的实物或乙方提供的担保物来支付上列款项。如出现上述不足以支付的情形,由乙方承担损失及相应的法律责任;
2、本工程的各类现场承认只代表实际事实的发生均不再单独进行结算,综合单价均已包括其工作内容。
十四、争议解决
因合同履行发生争议,双方应协商解决,如协商不成时,向合同签订地哈尔滨市道里区人民法院管辖。
十五、合同解除
1、如果乙方不按照本合同的约定支付劳务报酬,乙方可以停止工作。停止工作到甲方向乙方发放劳务报酬之日期间所造成的误工补工由甲方支付,一周内甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同。
2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后7个工作日内撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。
3、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,双方可以解除合同。
4、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十六、合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止,乙方不得拖欠工人工资,如果拖欠后果自负。
十七、其他约定
由乙方提供有效的劳务公司资质相关证件及劳务人工发票,否则甲方有权拒绝付款。未尽事宜双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:
(盖章)法定代表人或委托代理人(签字):单位地址:电 话:传 真:邮政编码:
乙方:
(盖章)法定代表人或委托代理人(签字):单位地址:电话:传真:邮政编码:
年 月 日
标准工程施工合同 第3篇
建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本安装工程施工事项协商一致,以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称:开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电
二、工程承包范围:320米电缆敷设(详见《安装工程预算书》)
三、合同价款:
本工程包干总造价:贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分(元)
第二条 工程期限
一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计,至工程安装完毕具备验收条件共 60 个工作日。
二、在施工过程中,如遇下列情况之一,双方应及时进行协商,并以书面形式确定顺延期限。
(一) 天灾或人力不能抗拒的原因;
(二) 因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因;
(三) 供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因;
(四) 与第三方关系协调不妥而使施工无法继续;
(五) 其他非乙方原因引起的施工中断。
第三条 施工准备
乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底,并负责编制施工方案。
第四条 物资供应
本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。
第五条 结算方式
原设计图纸如有下列变更,即施工方案不能实施,则按实际发生的工程量结算:
一、电缆敷设路径走向、长度变更;
二、10kV线路走向、长度变更;
三、主要材料、数量或规格变化;
四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。
第六条 付款方式
合同签订后三日内,甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%,计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整(¥:元),以便乙方购置材料,方能进行施工;安装完毕并经甲方及供电部门验收合格,甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%,计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整(元)通电运行后七天内,甲方再支付乙方工程款项8%,计贰万壹仟贰佰玖拾陆整(元),剩余2%(元)留作质保金,质保期满七个工作日内付清。
第七条 双方责任
一、 甲方责任
(一)甲方应按本合同中的约定及时向乙方支付工程款,如未能按时交付工程款,则不享有乙方提供的任何服务。
(二)在工作现场积极配合乙方施工,提供必需的施工条件。
(三)公路、人行道开挖高压电缆沟、直埋沟开挖、过路顶管、电缆分接箱安装用地、经过的土地由甲方负责与城建及其他相关部门协调解决;涉及到的任何青苗砍伐、青苗赔偿全部由甲方负责。若因上述原因造成工期延误乙方不负任何责任。
(四)有权或委托第三方在施工现场监督该项工程建设。
(五)甲方在乙方安装、调试完毕并具备竣工验收条件后,甲方收到乙方验收通知之日起三个工作日内不验收的,视为乙方提供的材料及相关施工质量是合格的,是符合本协议约定要求的。
二、乙方责任
(一)乙方承担甲方工程所需安装材料的购置,并负责工程设备安装和调试。
(二) 协助甲方协调本次工程内容范围内的外线产权方关系。
(三)乙方负责将工程材料安全运抵甲方现场交付验收,并保证设备的原厂随机资料齐全,运输途中的风险由乙方承担。
(四)该工程经乙方协调供电局有关部门验收后,乙方必须有完整的竣工资料移交甲方。
(五)在施工、安装、调试和保修期间,应按有关规定严格遵守操作规程,发生的人身和其它意外事故,由乙方自身原因造成的,责任由乙方自负。
(六)乙方负责自身工作层面安全措施及完工后的清场工作,积极消除事故隐患。
第八条 工程质量及工程验收
一、乙方应严格按照设计图纸施工,执行中华人民共和国行业标准的有关规定,并执行现行的国家施工验收规范和质量检验标准。
二、验收依据
乙方提交有关的测试报告,经当地供电部门检测合格,甲方予以认可。
三、质保期:
本工程质保期为两年,如因质量问题造成的损坏,乙方保修包换(人为和自然灾害造成的损坏不在质保范围)。
第九条 合同有效期限及其它
一、本合同自双方签订之日起生效。
二、本合同一式肆份,均为正本,双方各执贰份。
三、本合同未尽事宜由双方友好协商后另签补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。
甲方名称:(盖章)
乙方名称:
代表人:(签字) 开户银行:
银行帐号:
代表人:(签字) 开户银行:
银行帐号:
签订日期:
标准工程施工合同 第4篇
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定,在平等、互利、自愿合作的前提下,经甲、乙双方共同协商,甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目,以单包的形式承包给乙方,为了保证甲、乙双方的利益,双方订立如下协议:
一、工程管理:
乙方是甲方所属的专业工种人员,所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的,为加快工程进度,保证工程质量,发挥分项专业工种的管理作用,乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督,一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。
二、工程的基本情况
工程名称:x居民安置小区道路工程
施工地点:x居民安置小区
三、承包的形式:
为保证甲、乙双方的共同利益,本工程由乙方实行合同内容全部承包,乙方按照甲方的要求,达到质量、进度要求。
四、工程承包的具体内容:
1、道路工程整平及碾压;
2、道路工程按设计宽度,10㎝碎石基层,20㎝厚c30砼面层;
3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;
4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;
5、道路边雨水管dn300,污水管dn400,预制钢筋砼管道安装;
6、道路施工后养护由乙方负责,道路伸缩切缝由甲方负责;
7、人行道平整(不含垫层、面砖);
8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。
五、工程价款:元(肆拾万零陆仟元整)。
六、施工工期
乙方同甲方订立施工协议后,应按照甲方的施工工期,严密组织施工,组织精干的施工人员及管理人员,确保工程按时完成,如因乙方不能按甲方要求完工,所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。
拟定开工时间为:根据项目部要求
拟定竣工时间为:按项目部规定
七、工程质量
1、该工程的质量等级为合格。
2、乙方应精心组织施工,精心管理,采取严格的质量控制措施,确保合同规定的工程质量等级,甲方有权随时对工程质量进行检查,对达不到质量标准的部位提出整改意见,必要时可对乙方进行经济处罚,乙方应积极配合,如工程质量连续出现不达标的情况,以及靠整改来达到质量等级的,甲方有权收回承包权,所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。
八、施工安全
乙方应严格按照安全操作规程进行施工,同甲方签订专门安全合同,并落实到每个人,乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底,杜绝一切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出现疏忽,不听甲方安全管理,造成安全事故,一切经济法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责,甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)
九、文明施工管理
文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志,文明施工管理工作的好坏,直接影响公司的形象,乙方应按照文明施工的有关规定进行管理,做到工完、场清、料尽,施工现场文明整洁,保证达到文明样板工地。
十、计划生育管理
乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定,对施工人员进行计划生育管理,所有施工的工人,必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》,对不符合计划生育规定的人员不得使用,并接受有关部门的检查,对乙方不按规定使用未办计划生育证人员,造成的一切经济损失由乙方承担。
十一、治安管理
乙方对施工人员必须进行治安教育,对施工人员的身份证进行审查,并将复印件每人一份报甲方备查,对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用,并接受当地公安部门的检查,如乙方人员未按要求进行管理,或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果,由乙方承担一切经济及法律责任。
十二、工程款结算办法
1、按预算造价签订合同总价包干形式。
2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中。
十三、工程款的支付办法
乙方工程竣工验收合格一次性结清,中途不付任何费用。
十四、甲方的权利及义务
1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。
2、甲方应履行合同中的条款。
3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。
十五、乙方的权利和义务
1、乙方应遵守合同条款。
2、乙方应按合同规定进行管理。
3、乙方有权对甲方提出建议。
4、甲方如不遵守合同,乙方有权上诉。
十六、其它规定
如因乙方原因中途退场,或不履行合同,甲方不给乙方结算工程款,一切由乙方承担。在施工过程中,为了达到管理的方便、及时有效,乙方第一责任人必须住在施工现场。
十七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。
十八、其它未尽事项,甲、乙双方协商解决,并签订补充协议。
十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
标准工程施工合同 第5篇
甲方:_________(以下简称_________)
乙方:_________
一、工程名称:_________
二、工程地点:_________
三、承包形式:包工包料
四、工程内容
五、工程造价
本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。
八、安全质量措施费,250kYA及以下为伍百元,315kVA及以上为壹仟元,1000kVA及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。
十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。
甲方(签章):
乙方(签章):_________
法定代表人(签章):_________ 法定代表人(签章):_________
委托代表:_________ 委托代表:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
帐 号:_________ 帐 号:
_________ 电 话:_________ 电 话:_________
签订时间:_________年___月___日 签订时间:
_________年___月___
协议签订地:_________ 协议签订地:_________
标准工程施工合同 第6篇
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
乙方承包甲方 大灵线岳门湾段路面大修 工程,总承包金甲、乙双方共同签署本合同,并履行各方的权利和义务。
一、合同内容、工程质量和工期要求
1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务,其主要工程项目见工程量清单所列内容。
2、工程质量:工程交工验收应达到合格工程标准。
3、合同期限
(1)、乙方必须于2013 年 9月 5日前开工, 2013 年 10 月 1 日前全部完工。合同工期为日历工期,包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因,经书面签证,工期可顺延,但不再同意追补投资。
(2)、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验合格,监理工程师签字之日期起计算,工程在一年内发生损害,经分析损害原因,如由施工质量而造成的,乙方应对此承担责任(包括经济责任)。
二、合同造价
___元整,(其中人工费_________ 元,材料费__________元,机械费 __________元),此次按单价合同管理执行。
三、工程施工
1、乙方应严格按甲方提供和指定的设计文件、施工图纸、技术管理制度、施工规范、操作规程及设计要求组织施工,保证工程质量和工期。
2、乙方应使用符合规范要求的原材料,在施工中如发现乙方使用不合格的原材料,甲方有权制止其使用,并要求清运出场,由此所发生的费用由乙方自理。
3、施工所需的一切机械设备均由乙方自备,其性能应符合工程质量标准的要求 ,否则甲方有权要求其停止使用和更换设备。额 壹佰万元 ,为了保证该工程的施工质量和工期, 本合同的合同总造价为(人民币大写) 壹佰万元
4、在甲方交给乙方的图纸和设计文件中,若有错误和矛盾之处,乙方应及时按变更设计程序书面报告,甲方确认后给予书面签证。否则由此引起的后果由乙方负责。
5、乙方应作到文明施工,规范管理。施工机械、工程原材料摆放有序,竣工后应及时清理现场。
6、乙方在施工中,每道工序完成后都应得到甲方现场管理人员的认可后,再进行下道工序。否则,对于不合格工程甲方有权令其返工,由此所发生的费用由乙方负责。
四、工程结算与付款
工程交工验收达到合格工程时,工程付款按实际完成工程量最后一次性付清。
五、附则
1、在施工中乙方应做好施工安全保障工作以及施工人员的安全教育,施工现场要设置相应符合GB5768-1999《道路交通标志和标线》的标志,确保施工安全。如因标志设置不全或不符合国标而发生的安全等纠纷,由乙方负全责。
2、本合同正本一式三份,甲方两份,乙方一份,签章(字)生效。
3、本合同自签字之日起生效,工程完工后,经验收无缺陷或缺陷已修复,且甲方支付完全部工程款,合同终止。
4、工程量清单附后。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
标准工程施工合同 第7篇
甲方(发包单位):
__电有限公司
乙方(承包单位):___________________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):
1、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。
2、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固;
文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板2300元/米。
二、承包方式:1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:
年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整;
2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方:
(公章)
法人代表:
乙方:
(公章)
法人代表:
年 月 日
标准工程施工合同 第8篇
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据甲乙双方共同协商,甲方委托将工,为明确双方责任,分工协作、互相配合、按期完成工程任务,双方同意订立如下条款共同遵守:
一、工程地点:
二、承包项目范围:
1、承包范围:变压器SCB9-400KVA及电缆敷设安装工程、户外路面破复及夯实、高压电缆沟恢复、电缆保护管安装、变压器安装及检测、外线高压电力电缆敷设及检测、高压成套配电柜供应、安装、低压成套配电柜供应安装、配电房设备基础施工、等电位和防雷装置施工及检测、电缆终端头安装安装工程。详细内容见预算书(工程编号: ),经乙方盖章、签字为准。
最终方案工程量以供电局意见为准。
2、预算书应作为附件附在合同后,该预算书还应经甲方确认,签字为准。
三、 承包方式和工程造价:
1、本工程无预付款。
包工包料大包干。即本工程包人工、包辅材、包机械、包运输、包二次搬运、包安装、包系统调试、包安全文明施工、包风险费用、包竣工资料、包验收、包工完场清、包报装、包图纸方案设计及审核等供电局一切费用,不再追加任何费用。
2、本工程根据国家有关定额收费标准及双方协定进行收费,工程合同定价(含税价)为人民币 ¥ 元,大写元整。最终能优惠的合同价(含税价)。
四、付款方式:
主设备进场后三天内,经甲方现场工程师签字认可。甲方支付工程款为合同总价的给乙方,即¥ ;工程完成并经供电部门验收合格通电后七天内,甲方支付工程款到合同总价的给乙方,即¥ ;质保金即¥ ,质保期满二年后七天内甲方一次性支付给乙方。
五、工程期限:
工程报装经东莞供电局审批后个工作日内完成安装工程及通电(雨天和特殊情况除外)。
六、工程验收标准:
适用本合同的国家标准、规范名称
(1) 《民用建筑电气设计规范》 ()
( 2 ) 《电气装置安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-82)
(3) 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 (GBJ 45-82)
(4) 《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94)
(5) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GBJ 54-83)
(6) 《民用建筑照明设计标准》 (GBJ 133-90)
(7) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-95)
(8) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95)
(9) 《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-94)
本工程质量由甲方专业工程师和监理工程师检查验收和评定,当乙方对工程质量、数量验收评定有异议时,可申请工程主管质监部门确认。准,乙方应承担如下违约责任:工程质量不合格,乙方应按甲方要求恢复原状,并承担工程总价的 以供电部门验收及通电为标准。
七、施工管理规范:
乙方在施工期间,必须遵守国家及地方相关管理法规,适用本合同的管理法规名称:
1、施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46-88)
2、建筑机械使用安全技术规程 (JGJ33-86)
3、建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99)
4、电业安全工作规程 (DL409-91)
5、广东省建设工程现场文明施工管理办法
八、 双方责任:
1、 甲方权利和责任:
(1) 甲方提供满足工程施工要求的合法报装资料,并按时按进度支付工程款项。
(2) 委托专职现场代表( ),检查、监督工程质量;处理施工中的设计、变更,签订等工作。
(3) 提供必要的施工条件(如水、电及清理土建现场)。及完整的配电房(如电缆沟、土建、照明、门窗等)。
(4) 自合同签订后四十日内提供配电房的土建工程(包括建房、电缆沟等设施),如配电房推迟,则工期顺延。
(5) 如因甲方滞后支付工程款造成的停工待料延误工期,由甲方负责,工期顺延。
(6)、当乙方有下列行为之一的,甲方有权提出批评及限期整改要求,乙方 仍不听劝阻影响工地正常施工及管理者,甲方有权终止合同,清理乙方出场,已完成的工程量按70﹪结算,给甲方造成损失的还应照价赔偿。
(1)质量达不到合同约定的质量标准;
(2)不严格按照安全文明施工的有关规定施工;
(3)拒不服从按照安全文明施工的有关规定施工;
(4)其他违约行为。
2、乙方权利和责任:
(1) 负责工程质量,必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范,保证施工质量并验收合格。
(2) 查阅施工图纸,提出施工方案,按时完成工期。
(3) 确保施工安全,并负安全责任。
(4) 工程在质保期内,质量因乙方问题,由乙方无偿维护;如因甲方人为或其它因素造成质量问题,则由甲方自行负责,也可由乙方有偿维护。
(5)、质量保证期二年,产品终身跟踪服务。
(6)、负责承包的工程项目质量达到合同约定的质量标准,并负责该工程资料整理工作,属于乙方原因造成的质量问题,乙方必须立即停工,并返工达到标准和承担因此所发生的费用,若造成工期延误的乙方需承担违约责任;
(7)、负责承包范围内的严格执行安全文明施工的有关规定,并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的费用;
(8)、负责维护和保持现场清洁卫生,保证道路畅通,严格遵守政府有关部门和工地现场事故责任和发生的费用;
(9)、负责工完场清,在乙方承包范围内应清而未清的,如由甲方派人清理的所产生的费用由乙方承担;
(10)、.乙方在竣工验收后
(11)、乙方必须遵守《劳动法》规定,安排进场的员工必须购买工伤保险及意外保险;身体健康,有必要时进行体检,对患有慢性病和传染病的人员禁止进场,同时特种工种的要持证上岗,否则造成的后果由乙方自行承担
九、违约责任:
(1)甲乙双方必须严格遵守和履行本合同,若由于一方的过错,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过错方承担责任;如属双方过错,应根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。
(2)甲方未全额付清合同款之前,本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款,乙方有权催收并应向甲方收取滞纳金,滞纳金按天计算,其标准为所欠款项的千分之一。
(3)、乙方在合同签订后,不得再对合同内容进行分包和转包,否则,甲方有权解除合同,乙方必须无条件退场,并承担由此给甲方造成的损失;
(4)、乙方在合同签订后,若自身原因无法履行合同内容,必须无条件退场,并承担由此给甲方造成的损失;
(5)、乙方必须按照投标文件和合同规定的设备(产品)品牌和要求进货,否则,必须无条件按合同的约定更换,并承担由此给甲方造成的损失,甲方有权对乙方按合同规定的设备(产品)价款的10﹪进行罚款;
(6)、工期每延迟一天或竣工验收合格十天内乙方不能交齐竣工资料,甲方有权对乙方处于每天担合同标的30﹪的违约金,已完工的工程量按50﹪结算
(7)、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据,如违约在十天内未予答复,视为认可该项索赔。
十、合同争议的解决方式:在执行合同的过程中如发生争议,双方可协商解决,协商解决不了的,任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。
十一、补充协议
未尽事宜,双方可协商解决,或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
十二、验收送电手续按东莞市供电局有关规定办理。
十三、本合同工程完工,经验收合格及付清全部工程款后,本合同终止,但保修条款继续有效。
十四、本公司拒收壹仟元以上现金及无抬头支票。
十五、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
十六、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
标准工程施工合同 第9篇
发包人(全称):_________
承包人(全称):__________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:___________
工程地点:___________
工程内容:___________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:_______
资金来源:___________
二、工程承包范围
承包范围:___________
三、合同工期
开工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期总日历天数___天。
四、质量标准
工程质量标准:_________
五、合同价款
金额(大写):______元(人民币)
$:______元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1。本合同协议书
2。中标通知书
3。投标书及其附件
4。本合同专用条款
5。本合同通用条款
6。标准、规范及有关技术文件
7。图纸
8。工程量清单
9。工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:____年__月__日
合同订立地点:___________
本合同双方约定___________后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码:
标准工程施工合同 第10篇
工程委托方(甲方):_________________
工程承接方(乙方):_________________
双方就工程事宜,本着平等公平原则,经友好协商,特制订本合同,共同执行。
第一条:_________________工程名称:_________________
第二条:_________________工程地址:_________________
第三条:_________________承包性质:_________________
第四条:_________________工程造价:_________________
第五条:_________________工程内容
施工总面积为平方米,单价为元/平方米,含税后优惠总价格为¥(大写:_________________)。施工中如有增减,单价不变,工程量按实结算,因材料的变更和项目新增,双方另行协商,确定单价后施工,上述情况可按工程联系单方式处理。
第六条:_________________付款方式
1、乙方进场施工后,甲方以现金方式支付乙方预付款,在工程结束验收后个工作日内以方式结算余款,乙方按甲方提供账号开具发票。
2、因施工质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担,在保修期间,乙方应在收到甲方通知3日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由乙方支付。
第七条:_________________工程期限
本工程自完工。
第八条:_________________双方应承担的责任与义务
1、乙方进场施工期间,甲方须提供施工用水,用电,并办理好施工中相关手续;乙方在施工中做好安全防范措施,由于施工造成所有安全事故(如:_________________施工人员及与乙方相关人员伤亡)、后果由乙方全权负责。
2、乙方在施工中由于停电,停水四小时以上或累计八小时以上,影响施工,则不由乙方负责任,施工工期应向后顺延。
3、因为外力不可抗拒因素(台风,水灾,火灾,地震等)而延误工期的双方协商解决。
4、乙方按甲方审定的图纸要求进行施工,并保质按期完成施工任务,工程竣工,甲方按照相关规定进行验收;未经验收,甲方不得提前使用,否则保修期即以此日算起。
5、甲方应保证工程款按期支付给乙方,否则因此延误的损失均由甲方负担。
第九条:_________________工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,须达到专业质量检验评定的`优良以上等级,因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,由此造成的返工费用、材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
第十条:_________________工期
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。
第十一条:_________________其它
1、若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价10%的违约金;
2、若乙方违反本责任书之上述相关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求,存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成
的经济损失应当予以赔偿。
3、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净;施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清,清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内,否则可根据实际情况进行罚款,对外发生的环境污染、安全、交通等意外事故由乙方负责;
第十二条:_________________本工程保修期年,保修期内因工程质量引起的返修,由乙方无偿维修,由使用过程中造成的损坏,收取适当的材料费、人工费。
第十三条:_________________本合同未尽事宜,经双方协商,可以增补,双方如有争议,应本着友好协商的原则予以协商解决,不能解决的,可通过法律途径解决。
第十四条:_________________本合同一经双方签字后,即刻生效,一式二份,各执一份。第十五条:_________________附件:_________________
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)
代表:_________________(签字)代表:_________________(签字)
电话:_________________电话:_________________
标准工程施工合同 第11篇
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、 工程项目
1.1 工程名称:*****道路工程
1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3 承包范围:总平面图中 标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)
1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元 单价 (综合单价包干)大 写 元
1.6 质量标准:合格。
1.7工 期:
工程总日历工期 天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二、技术标准及图纸
2.1 图纸
2.1发包人提供:
2.2 技术标准:
2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;
2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三、双方权利和义务
3.1 发包人的权利和义务
3.1.1 发包人委派的业主代表:
姓名:
职务:
3.1.2 监理单位及委派的工程师:
监理单位:
姓名:
职务:
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1 负责场地三通一平;
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2 承包人的权利和义务
3.2.1 项目经理
姓名:
职务:
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的`验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款
a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
b.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮 计取。设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
d.工程报价单详附件,工程量按实结算
e.结算审计承包人付费执行采用沪建建(2003)641号,沪价费(2003)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付
五、工程价款的支付
5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;
5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;
六、安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
八、违约责任
8.1发包人违约:
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.2.1 因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。
8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议
9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间:2004年 月 日;
合同订立地点:上海市。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、合同份数
11.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
11.2副本陆份,双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
标准工程施工合同 第12篇
发包人(全称):
(以下简称“甲方”) 承包人(全称):
(以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:郧县金色港湾小区
二、工程地点:
郧县城关镇
三、承包范围:
承包范围:根据郧县金色港湾小区和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。(含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量)
单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。
四、计价方式:1m(含1m)以上直径孔桩,按照375元/立方计价,
米直径孔桩,按照260元/m计价(甲方保证不低于35根)。
以上合同单价为固定综合单价包干,已包含承包范围内所有规定
的内容。包含与此项工作有关的人工费、机械费、拆卸、磨损、维修、燃油费,现场管理费、赶工措施费、安全保险费、清渣费(孔渣必须清理干净)、以及其他不可预见费、利润。还包含配合此项作业有关的所有机具使用费主要包括(空压机、电动葫芦、抽水机、凿岩机、
风镐)等但不限于此。在合同执行过程中,不因任何因素调整合同单价。
工程量:以设计施工图纸为准,根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准,经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据(不含扩大头)。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。
五、合同工期:
1、总工期为天。自月月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成,乙方应采取加班或增加设备、人员等措施,都不得延误甲方规定的具体完工时间,否则造成甲方工程进度的滞后,按1000元/天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素(如下雨,塌孔等)工期延顺,春节休假工期扣除。
2、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1天内乙方必须将机械设备,及人员送到需要施工的现场。每延迟1天按1000元/次罚款,并承担给甲方工期延误造成的损失。
六、质量要求:
1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。
2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准,乙方进行整改,整改后达到合格为止。
3、甲方配合乙方协调外部关系如:验桩、商砼、钢筋工等配合施工。
4、砼体积:乙方必须按实际孔桩尺寸计算,并负责浇至甲方指定的标高。砼超量部分的费用由甲方负责。
5、若由于乙方浇筑混凝土时不按规范违规操作,造成孔桩报废情况,由乙方承担全部经济责任,并采取措施保证孔桩合格。
七、施工工具:
所有工具、机具均由乙方运输到场,费用由乙方承担。
八、结算方式:
1、 按进度付款,甲方每个星期支付乙方已完成工程量价款的80%,所有余款在竣工验收合格后四个月内付清。乙方应按时足额向雇员支付劳务工资,因乙方拖欠其雇员工资而造成群体性、游行等一切责任,由乙方承担。且甲方必须追究乙方由此损坏甲方形象的一切损失。
2、 由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
九、安全管理:
1、 安全目标:确保不发生一起安全事故,严格按照工地和公司安全制度执行,乙方应按照十堰市有关部门规定做好安全教育、安全防护等工作。
2、 安全责任:在施工过程中乙方在确保安全施工的条件下,听从甲方监理及指导人员安排。若在施工中发生安全事故一切责任由乙方承担,甲方概不负责。
十、其它:
乙方在工期质量、安全达不到甲方的要求,甲方有权单方面终止合同,按经确认乙方完成工程量的50%给乙方结账。
2、乙方施工人员必须服从甲方、业主、监理管理人员的检查、指导和监督;文明施工,遵守甲方的有关规定。
3、甲方向乙方提供成孔桩口遮盖的防护材料,因甲方不能及时提供和不及时检桩由此造成的事故由甲方承担,乙方不遮盖出现事故由乙方负责。
4、乙方必须按甲方的进度计划、施工质量、施工安全、文明施工的进行有计划有方案的合理施工。
5、本合同一式两份,经双方签字之时生效。
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日 年 月 日
标准工程施工合同 第13篇
发包方(简称甲方)::
法定代表(负责)人:
设计方(简称乙方):
法定代表人:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书,本着自愿、平等、诚实信用的原则,就完成合同建设项目的设计任务,协商一致,签订本合同。
1、工程项目名称、规模、阶段、投资
、工程项目名称:
10 kV 供电线路工程公里
、工程建设地点:
磐石市
、工程设计规模:
新建 10 KV线路公里,高压电缆敷设 米,室内新建高压配电柜 面及配套保护等
、工程设计阶段:
方案设计及概算阶段、施工图阶段
、工程估算投资:暂定 100 万元 。
2、设计内容及范围
设计范围:建设项目方案设计、设计概算、施工图设计等。
设计内容:
进行现场调查 ,依据相关规范、设计委托书及甲方相关要求进行设计计算、图纸绘制等;按照建设单位要求,参加设计方案、初步设计或施工图等评审会议;参加施工图交底、施工图会审等会议;参加竣工验收。
3、设计工作要求
时间与进度:
按照甲方要求时间协助甲方完成方案设计及概算、施工图设计其他相关服务 。
设计质量与深度:设计深度执行《建设工程设计文件编制深度规定》,充分考虑项目的功能性、安全性、经济性、可信性、可实施性、适应性及效能性。
4、设计依据、标准和资质
设计依据:
设计委托书或设计中标文件;
甲方提交的基础资料;
乙方采用的主要设计标准及规范:
《66kV及以下架空线路设计规范》 GB50061-1997 ;
乙方资质等级:
电力行业专业乙级 。
5、资料提交及期限
甲方向乙方提供设计委托书等文件资料,并对其完整性、可靠性负责;
乙方按甲方要求时间向甲方交付项目建议书(电子文档)、装订成册的初步设计图纸(方案设计)和概算各6份,施工图纸8份等设计资料和文件,并对其真实性、准确性、完整性全面负责。
6、合同设计费及支付方式
合同设计费(含税):设计费取费基数以甲方工程造价管理部门审后概算中工程费用为准,暂定为 100 万元;设计费收费优惠价按工程造价的4%;合同设计费暂定为人民币(大写):肆万圆整 (小写) 元,待概算审定后调整设计费。
合同设计收费依据按以下 方式确定
设计招标中标价;
双方按国家《工程勘察设计收费标准》确定;
双方按〔发包方/设计方〕所在地工程设计市场调节价协商确定;
按照条估算的设计费,在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。由其它方式确定的合同设计费不再调整;
支付方式按照下列第 款规定执行:
分期支付:
合同生效之日起 日内,甲方支付设计费定金(大写)壹万伍仟圆整;(小写) 元
其他剩余部分待乙方向甲方交付设计文件并通过审查后连同调整部分一次性支付;
收款人:
开户行:
账 号:
7、甲方权利义务
要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改;
参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验证和确认,要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充,最终设计完成后,根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改,直至通过审查;
要求乙方更换不称职的施工现场工作人员;
不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计;
及时办理各设计阶段的设计文件审批工作;
不得擅自修改乙方编制的设计文件;确需委托第三方修改设计文件的,应征得乙方书面同意;
为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境。
8 乙方权利义务
按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计,严格审核设计文件,并按约定的进度、质量交付设计文件;
不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务;
根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底,配合施工,解决施工过程中有关设计问题;
委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作,并及时完善和优化设计方案;
按照设计内容和深度进行设计,不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费;
对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题,应及时提出处理意见或解决方案;
除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外,乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商;
工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要,采用有利于环境保护、提高能效的设计方案;
未经甲方书面同意,不得擅自将合同项下的设计业务转委托。
9、设计变更
甲方因下列原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更,或者所提交资料作较大修改,设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的,交付期相应顺延,需返工修改设计的,甲方应按乙方实际工作量支付返工费;
超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件;
提交的基础资料错误或作较大修改;
在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案;
乙方因下列原因可以进行设计变更。因变更增加的设计费用由乙方承担。由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承担;
设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的;
设计遗漏、错误、设计深度不够;
因一方原因造成设计变更的,变更方应提出设计变更书面申请,甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。
10、保密
在合同履行期间,乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露;
对乙方所有的技术成果权,甲方负有保密义务。未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。
不可抗力
不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件;
由于不可抗力致使双方或任何一方不能履行合同义务的,应采取有效措施避免并减少损失,将损失降低到最低程度。不可抗力发生后 72 小时内,应以书面形式通知对方,并在 10 日内向对方提供发生不可抗力的有效证明文件;
因不可抗力致使合同未按期履行或无法履行,造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的,应就扩大的损失负赔偿责任。
12、违约责任
甲方未按期提供有关基础资料,致使乙方无法进行设计的,设计文件交付日期相应顺延;
甲方无正当理由逾期支付设计费,每逾期一日,按银行同期贷款利率向乙方支付违约金;
乙方未按期交付设计文件及有关资料的,每逾期一日,乙方应向甲方支付设计费 5‰ 的违约金(甲方可在设计费中扣除);
乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的,乙方应向甲方支付设计费 2% 的违约金(甲方可在设计费中扣除);
由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题,给甲方或第三人造成损失的,由乙方承担责任。乙方除免收受损失部分的设计费外,应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失;
乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的,应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13、合同变更、解除
合同经双方协商一致,可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式;
出现下列情形之一的,一方可以解除合同,但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务:
给甲方造成损失拒不赔偿的;
对甲方提出的合理要求拒不履行的;
擅自将合同项下的设计业务转委托;
甲方拒不支付设计费超过 50 %的。经书面催告后 15 日仍未支付的。
14、争议的解决
合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的,按照以下第 方式解决
提交 仲裁委员会进行仲裁;
向 发包方所在地 人民法院提起诉讼;
因关联交易合同发生争议,由双方协商解决。
15、健康、安全和环境保护
双方有关健康、安全及环境保护的权利、义务,依照上级有关HSE规定执行。
16、合同效力及其他约定事项
合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字,并加盖单位印章之日起生效;
合同履行期:自合同签订之日起至工程竣工之日止;
合同未尽事宜,双方另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的,以补充协议为准;
本合同一式 6 份,甲方执 4 份,乙方执 2 份,具有同等法律效力; 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
合同条款;
中标书;
设计委托书、批准的初步设计文件、施工设计文件、数据、图表;
双方往来传真、邮件、会议纪要。
甲方(盖章):
乙方(盖章) :
年月日:
标准工程施工合同 第14篇
发包人(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地:
3、工程规模、特征:
4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20XX要求。
5、预计施工工作量:
6、完成施工工作量测量方式:
7、质量标准:
第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:
1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:合同工期
1、本工程定于于年月日竣工,总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为元,总价预计为元(大写:),总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项,计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时,甲方向乙方支付工程进度款60%的款项,计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。
第五条:双方责任
1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:违约责任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。
第七条:其他事项
1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
标准工程施工合同 第15篇
发包人(全称) (简称甲方)
承包人(全称) (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
金额(大写):(人民币):万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、明确双方权利、义务的纪要、协议
4、本合同通用条款
5、投标书、招标文件和中标通知书
6、施工图纸
7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。
8、工程预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电 话:
电 话:
传 真:
传 真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐 号:
邮政编码:
邮政编码:
推荐访问: