世界急救日宣传内容世界患者安全日宣传上诉人：()材料有限公司法定代表人：，职务：董事长住址：xx市XX区路375号被上诉人：X有限公司法定代表人：，职务：总下面是小编为大家整理的世界急救日宣传内容世界患者安全日宣传5篇,供大家参考。
世界急救日宣传内容世界患者安全日宣传篇1
上诉人：()材料有限公司
法定代表人：，职务：董事长
住址：xx市XX区路375号
被上诉人：X有限公司
法定代表人：，职务：总经理
住址：xx市路58号880室
上诉人因与被上诉人因建设工程施工合同纠纷一案不服xx市XX区人民法院（20xx)X民三(民）初字第号判决，现提起上诉。
上诉请求
请求二审法院撤销原审判决第一项、第二项，依法改判上诉人向被上诉人支付工程款人民币92619.56元
事实与理由
上诉人认为原审法院认定事实不清，主要表现于以下方面：
一、原审法院依据原告提供开工日期的证据，认定内外架工期的起算日期为开工日期，且以此推定内外架工期起止时间一致且不可分，该认定与原审法院查明事实中双方合同的约定不符：
1、根据原审法院查明事实，双方约定外架工期从搭架开始，内架工期从木工通知正式进场开始，从该约定上看，内外架工期起算时间不同具备合同依据；
2、合同履行过程中，并非所有脚手架搭建在同一开始时间全部搭建完成，既然合同约定外架工期从搭架开始计算，那么地上部分脚手架外架的工期也应从地面部分脚手架外架搭架时计算，而不应为原审法院认定的开工日期；
3、关于内架工期起始事宜，原审法院以合同未约定内架与外架延期是否分开计算为依据，认为内架延期时间同外架一致，缺乏依据。首先，内架的工期起算时间同外架不一致；第二，合同履行中，内架使用方式同外架也大不相同，内架并非一次性全部搭建，而是根据施工需要，分楼层循环搭建，边拆边搭；
总之，原审法院仅凭被上诉人提供的开工日期，机械认定开工日期为所有脚手架工期的起算时间，并以此计算延期费用，违背双方合同的约定之意。
二、原审法院查明双方对账的事实，却不对双方对账的性质做出认定，得出结论违背双方的合意，事实上纵容了被上诉人的毁约行为。
原审法院查明“x年1月20日，原告出具说明一份，言明：从x年1月至x年1月20日，被告方已付原告23万元，余款34824元未付……”，该说明虽为被上诉人单方出具，但事实上双方皆按照该说明履行，为双方的合意；按照双方的合意，上诉人履行了合意所约定的付款义务，x年1月20日之前双方约定的合同债务，上诉人已经履行完毕；退一步说，假设上诉人真存在延期的事实，双方为合同履行所达成的真实意思的表示，亦同合同一样，受法律保护；然而，原审法院却罔顾双方合意的事实，依旧判决上诉人承担从开工后210天至x年1月20日的延期费用，实际上纵容了被上诉撕毁双方合意的不诚信行为。
三、总之，原审法院违背事实机械认定了工期起止期间，又罔顾双方合意，判决上诉人承担所有脚手架从x年7月19日至x年1月20日之间的延期费用，认定事实不清，截止至x年1月20日，双方已对之前所产生的工程款项结算并履行完毕；上诉人所未付工程款为部分2#房外架从x年1月20日至实际拆除之日的部分使用费用。
恳请贵院依法改判为感！
此致
xx市第X中级人民法院
上诉人：()材料有限公司
世界急救日宣传内容世界患者安全日宣传篇2
9月22日上午，自治区教育厅工委张锐书记、倪培霖副厅长、组织人事处崔静波副处长、发展规划处刘星成副处长及张佑忠主任一行在市教育局吴长春局长、余泽强副局长和赛罕区教育局张志强副局长等领导的陪同下，莅临秋实中学东校区走访调研学校办学情况及党建工作。秋实中学校长高惠民关于学校办学情况和党建工作进行了汇报，张锐书记认真聆听并作出了重要指示，民办教育的党建工作具有其特殊性和复杂性，上级机关将进一步推动民办中学的党建工作，同时也希望民办教育加大自我发展党员、培养党的生力军的力度，对于会上高惠民校长提出的党建工作的建议也给予了充分肯定。各级领导对于秋实中学办学宗旨及教育成果也给予了高度评价，对学校党建工作的开展给予了建议和指导。
相信秋实中学会在各级领导的关怀与支持下越办越好！
世界急救日宣传内容世界患者安全日宣传篇3
年关将至，贫困户们的生活安排得如何？19号上午，区长何东宁先后走访慰问了后溪镇溪西村的低保户纪围和杨生明，为他们送去了年货，也送去了政府对弱势群体的关爱。
在后溪镇溪西村下庄社村民纪围家里，区长何东宁亲切地和她聊起了家常。现在有工作吗？孩子多大啦？纪围说，自己靠打零工卫生，儿子在读大专，明年就毕业了。何东宁听后，鼓励纪围道，孩子很快就要毕业了，你的负担也减轻了，以后的生活一定会越来越好。纪围表示，感谢政府对我家的关照，我们都感恩，儿子说今后有能力要回报社会。何东宁给纪围提前拜年，并送上慰问金和米、油等年货。
低保户杨生明眼睛残疾，平常一个人独自居住。这几天，在外当兵的儿子回家探亲。何东宁来到老杨家后，关切地询问老杨身体和生活起居情况，还不忘关心老杨儿子在部队的情况。何东宁把慰问金和年货送到老杨手中，并祝他新年快乐！身体健康！
随后，何东宁又来到厦门理工学院、市车辆管理所走访慰问，与学校领导、车管所领导面对面交流，并送上新春祝福。
世界急救日宣传内容世界患者安全日宣传篇4
一、活动主题
活动主题：交通安全“救”灾身边
二、活动时间
20XX年8月12日至9月10日
三、活动安排
1、利用篮球协会开展活动之际，组织红十字志愿者深入活动中开展应急救护知识培训；
活动时间：8月13日
活动地点：荔波体育活动中心
参与单位：县红十字会、红十字志愿者、协会运动员
2、到机关、乡镇社区开展“应急救护知识讲座”宣传活动。
活动时间：8月17日、8月27日
活动地点：荔波县黎明关水族乡尧古村社区、荔波县流转中心
参与单位：县红十字会、尧古村社区、红十字志愿者
3、开展“世界急救日”主题宣传活动；
通过发放宣传资料、现场咨询、悬挂宣传标语、摆放急救知识展板等形式来大力宣传应急救护知识，提高我县广大群众对应急救护知识知晓率，在面对突发救护上能采取有效的现场救护措施，延长抢救有效时间，达到减轻伤残、挽救生命的目的；
活动时间：9月10日
活动地点：荔波县时来运转农贸市场
参与单位：县红十字会、县直机关工委、县科协、县妇联、县总工会、团县委、县工商联、县中医院、红十字志愿者
四、相关要求
1、结合我会实际情况，切实做好“世界急救日”宣传活动；
2、做好报送总结工作。在活动结束后，认真做好简报和活动总结的编写工作，并及时上报省红会、州红会、县委办、政府办、人大办、政协办以及各副会长办公室。
世界急救日宣传内容世界患者安全日宣传篇5
一、指导思想：
学校毒品预防教育工作是禁毒工作的基础工程。为深入贯彻落实全县禁毒工作会议的有关精神，充分发挥学校教育在毒品预防教育活动中的重要作用，使广大学生认清毒品的危害，进一步增强防毒、拒毒意识，确保“学生不涉毒、校园无毒品”，我校制订本方案进行一系列教育活动。
二、活动主题：不让毒品进校园
三、活动时间：20××年5月—20××年12月
四、具体措施：
(一)、提高认识，加强领导，增强做好学校毒品防御教育工作的责任感。
1、学校成立毒品预防教育工作领导小组。领导组织学校毒品预防教育工作、协调学校与禁毒工作相关部门之间的关系，制订毒品预防教育工作计划，组织和监督学校禁毒宣传教育工作的开展。学校毒品预防教育工作领导小组成员名单：
组 长：丛校长
副组长：孔校长
成 员：学校中层干部、班主任、校医
2、学校高度重视毒品预防教育工作的重要性、紧迫性和艰巨性，将毒品预防作为学校德育教育的一项重要内容，纳入学校教育工作计划，使毒品预防教育工作有计划、有组织地进行，做到层层落实。
(二)、充分发挥学校、家庭、社会三位一体的教育网络作用，营造良好的禁毒氛围。
为了营造良好的禁毒教育氛围，学校积极争取街道党政领导的大力支持，与禁毒工作的职能部门密切配合，利用派出所等活动阵地，邀请我校法制教育辅导员，在学生中开展专题教育，普及相关法律知识。同时，学校还利用家长学校、家长委员会等家校合作平台，在学生家庭中加强禁毒宣传，扩大教育范围，在家长的协助下及时巩固教育成果，从而保证了禁毒教育活动的有效开展。
(三)、充分利用学校宣传阵地，为开展毒品预防教育工作创造良好氛围。
各部门，各年级、班级要加强对学生的新型毒品预防教育，要把新型毒品知识的教育纳入日常的教育教学计划。让学生知道什么是毒品、毒品的分类、特征及危害后果。要全方位，多层次开展禁毒宣传，具体工作为：利用学校宣传窗，举办1—2次禁毒专题教育宣传图片展；利用学校和班级黑板报，出1次禁毒专刊；利用广播站，制作1—2次禁毒专题节目；利用校园多媒体网络，播放1次禁毒教育宣传影片；各班组织一次“珍爱生命、拒绝毒品”的主题班(队)会，每名学生撰写一篇禁毒教育心得。印制给家长一封信，由学生回家后对父母、亲属进行禁毒宣传。总之，要充分利用校园网络，国旗下讲话、班会、黑板报、图片展等形式加强宣传教育，积极组织和鼓励学生参与禁毒专题活动。
五、步骤安排：
1、五月中旬，根据上级要求，制定“我们拒绝毒品”工作方案，层层组织发动。
2、五月下旬至十一月中旬，按照既定要求，组织开展禁毒宣传教育进校园各项活动。其中六月开展禁毒宣传周活动。
3、十一月下旬至十二月中旬，全面总结阶段。
总之，我校以防范合成毒品危害为重点，力争通过形式多样、富有实效的禁毒宣传教育活动，不断提高青少年学生的毒品预防意识和自觉抵制毒品的能力。
推荐访问:宣传 全日 世界 世界急救日宣传标语 世界急救日宣传主题 世界急救日宣传报道 世界急救日宣传活动 世界急救日宣传海报 世界急救日知识宣传小报 世界急救日的内容 世界急救日2021年主题 世界急救日宣传标语2021 世界急救日宣传标语2020
